|
|
ORDINANZA 5046[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
|
n.ro progr[DC2]. 552 trc |
LOCALITÀ tutto il territorio cittadino |
|
data 23/11/2007[DC3] |
CIRCOSCRIZIONE N. tutte |
|
prot. n. |
RS68/B/verde/quadro2008/2 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dal Dirigente del Settore Gestione Verde, relativa ai lavori di potatura sulle alberate stradali e/o altri interventi di manutenzione del Verde Pubblico per l'anno 2008;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, e ritenuta l'opportunitàdi modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
dal 01.01.08 al
31.12.08
A) su tutte le aree verdi
esistenti lungo le carreggiate stradali, sulle banchine rialzate di corsi, vie,
viali e vicoli di tutto il territorio cittadino
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, dei residenti per accedere alle proprietà latistanti;
B) la revoca
dell'ordinanza n. 4970, prot. 530 trc del 19.11.07;
con la precisazione che l'attuazione del presente provvedimento dovrà essere effettuata in relazione allo svolgimento dei lavori, a discrezione del Direttore del Civico Ufficio Tecnico e dovrà comunque essere effettuata osservando le seguenti modalità:
· l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
· la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta dovranno avvenire per la durata massima di quattro ore nell'arco della giornata, anche se frazionate, e il provvedimento non dovrà interessare tratti di via superiori ad un isolato o comunque superiori a m 200;
· inoltre per l'esecuzione dei lavori dovrà essere data comunicazione al Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Servizi - con congruo anticipo e fornita segnalazione all'ufficio Regia Cantieri (RECA);
· per l'esecuzione dei lavori nel periodo natalizio l'attuazione della presene è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione, in deroga alla circolare di sospensione dei lavori durante tale periodo;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonchè la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, sarà a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing. Roberto BERTASIO)